Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

dzieło

meble kuchenne, zestaw mebli kuchennych, mieszkanie powódki, przyjmujące zamówienie, montaż mebli, pozwany, element dodatkowy, umowa o dzieło, odstąpienie od umowy, wykonanie dzieła, oddanie dzieła, wykonanie mebli, światełko, nóżka, ustna umowa o dzieło, termin, pawlacz, termin montażu, szafka kuchenna, mieszkanie

dzieło

wykonanie mebli, pozwany, mieszkanie powódki, świadek, wykonany mebel, szafka, mieszkanie, zeznanie powódki, pełne wynagrodzenie, wykonanie dzieła, płyta, przekazanie pieniędzy, szafa, odstąpienie od umowy, wskazanie powódki, obywatel niemiec, zaliczka, twierdzenie powódki, projekt, zakup mebli

dzieło

sypialnia, termin wykonania dzieła, projekt, zobowiązanie z dniem, montaż mebli, zaliczka, zagłówek, wykonanie i montaż, pozwany, łóżko, ustna umowa, ostateczny termin, termin montażu, zwrot zaliczki, mieszkanie powoda, wrzesień, wykonany mebel, firma, kanapa, taboret

dzieło

front, realizacja zamówienia, zaliczka, firma zewnętrzna, pozwany, montaż mebli, termin realizacji zamówienia, meble kuchenne, złożenie zamówienia, termin montażu, zabudowa kuchenna, termin realizacji umowy, zamówienie w firmie, odstąpienie od umowy, zwrot zaliczki, konina, czas realizacji zamówienia, dzieło, ustna umowa, wiarygodne zeznanie powoda

dzieło

szafa, biurko, szafka, dzieło, roleta, montaż mebli, mieszkanie powódki, wykonaniu szafy, drzwi, wada, powodu wzajemnego, pozwany, obniżenie ceny, oświadczenie o obniżeniu, uszkodzenie, szuflada, mieszkanie, powództwo wzajemne, okleina, czas montażu

dzieło

dzieło, pozwany, pozwana spółka, drzwi, powodu wzajemnego, spółka, powództwo wzajemne, wpływem gróźb, pokój, odstąpienie od umowy, oświadczenie, odstąpienie od zawartej umowy, wykonanie i montaż, groźba bezprawna, pozew wzajemny, przyjmujące zamówienie, montaż mebli, wykonywanie zamówienia, zakres powództwa, szafka łazienkowa

dzieło

poszycie, sporne zamówienie, dzieło, tkanina, pozwany, stelaż, wykonanie mebli, adres mailowy, spółka, realizacja zamówienia, strona powodowa, pozwana spółka, współpraca, przyjmujące zamówienie, produkcja mebli, sporna faktura, trzecie zamówienie, wykonany mebel, spółka cywilna, pierwsze zamówienie

dzieło

mebel, cena ryczałtowa, pozwany, element mebla, wykonanie dzieła, szafka, podatek vat, faktura, zabudowa meblowa, front, umówione dzieło, kserokopia, odręczna adnotacja, wynagrodzenie ryczałtowe, zapłata, przesyłka, umowa o dzieło, kwota, montaż, cena brutto

dzieło

umowa o dzieło, zadatek w podwójnej wysokości, pozwany, opóźnienie, wykonanie mebli, dzień zakończenia prac, termin realizacji umowy, wykonanie dzieła, mail, odmienne postanowienie umowne, umowa zadatku, montaż mebli, wiadomość powoda, odstąpienie od umowy, wyższa stopa, udowodnienie twierdzenia, zwrot zadatku, zapłata, odsetka za opóźnienie, termin dodatkowy

dzieło

odstąpienie od umowy, wykonana zabudowa, zabudowa kuchenna, protokół rozprawy, zmiana projektu, opóźnienie, projekt, pozwany, korespondencja elektroniczna, zaliczka, otrzymana zaliczka, przyjmujące zamówienie, termin wykonania dzieła, kosztorys na kwotę, opóźnienie w udostępnieniu, kuchnia i łazienka, montaż, droga elektroniczna, opinia prywatna, wykonanie zabudowy

dzieło

mail, zaliczka, opóźnienie, pozwany, odstąpienie od umowy, szkic, projekt ogrodzenia, projekt, roku przedstawicieli, odsetka ustawowa za opóźnienie, wykonanie dzieła, akceptacja projektu, termin realizacji umowy, złożenie oświadczenia o odstąpieniu, wiadomość, tydzień, przesłuchanie powoda, złożenie zamówienia, otrzymanie wezwania, opóźnienie w spełnieniu świadczenia

dzieło

ostateczny pomiar, dom powoda, zaliczka, wpłata zaliczki, garaż, wykonanie dzieła, umowa, tydzień, data wpłaty, pięć umów, meble kuchenne, pozwany, montaż mebli, termin montażu, pomieszczenie w domu, wyrok zaoczny, termin, stan pomieszczenia, termin wykonania umowy, szafa

dzieło

montaż hal, montaż, odstąpienie od umowy, hala namiotowa, dostawa konstrukcji, mail, pozwany, termin montażu, zaliczka, zwrot zaliczki, harmonogram, kontakt w sprawie, termin, przesunięcie terminów, umowa o dzieło, video, umowa przez powódkę, konstrukcja hal, dodatkowy termin, przyjmujące zamówienie

dzieło

mail, projekt graficzny, projekt, termin wykonania dzieła, protokół rozbieżności, serwis, umowa, etap prac, test funkcjonalny, pozwany, wersja testowa, dostępność, pełna funkcjonalność, wykonanie pierwszego etapu, protokół odbioru, współdziałanie powoda, dokończenie, dodatkowy termin, wykonanie strony, zaliczka

dzieło

projekt, utwór, projekt koncepcyjny, pozwany, odstąpienie od umowy, zaliczka, projekt zagospodarowania terenu, projekt wnętrza, przedmiot umowy, wykonanie dzieła, inwestycja, część projektów, przepis kodeksu cywilnego, wina wykonawcy, termin, mail, ustawa o prawie autorskim, brak oceny, opóźnienie, wykonanie umowy

dzieło

częściowe odstąpienie od umowy, odstąpienie od umowy, front, sprzedaż z wolnej ręki, syndyk, plan naprawczy, pozwany, przedmiot umowy, brak legitymacji czynnej powoda, harmonogram, dodatkowy termin, zabudowa meblowa, wierzytelność, projekt, wykonanie umowy, wykonanie dzieła, uprawnienie do wykonania zastępczego, wykonawca na budowie, opaska, wezwanie do wykonania umowy

dzieło

okleina, odstąpienie od umowy, słupek, par drzwi, mebel, montaż, schody, umowa o dzieło, odbiór mebli, opóźnienie, dokonana dopłata, ostatni stopień, termin wykonania dzieła, dopłata wynagrodzenia, treść ugody, połysk, pozwany, opóźnienie w wykonaniu dzieła, zeznanie powoda, brakujący element

mail, pozwany, zagospodarowanie terenów, wiadomość, dom szeregowy, e, inwestor, umowa, praca instalacyjna, zeznanie świadków, zaliczka, zabudowa domów, opóźnienie, transakcja handlowa, wejście na budowę, praca przyłączeniowa, kara umowna, plac, infrastruktura, instalacja

dzieło

zlewozmywak, występująca usterka, dzieło, montaż blatów, sztuka meblarska, wykonanie blatów, montaż mebli, blat kuchenny, usunięcie wady, zamontowaniu płyty, wysokość kosztu transportu, producent płyty, zwrot kosztów opinii rzeczoznawcy, zeznanie biegłe, kuchenka, wady dzieła, ustawowa odsetka za opóźnienie, przyjmujące zamówienie, kolor, wpływ na jakość

dzieło

szafa, pozwany, montaż, miejsce dostawy, odstąpienie od umowy, element instalacji, wykonanie umowy, nadzór nad montażem, szafa sterownicza, mieszalnik, rozruch instalacji, zwłoka, prezes zarządu pozwanej spółki, wykonanie montażu, dokonanie montażu, urządzenie, mail, wynagrodzenie, popiół, kara umowna